Allgemeine Geschäftsbedingungen

(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Verträge zwischen Energie Heimat, Angelique-Aurelia Heumos, Kasseler Str. 1, 04115 Leipzig (nachfolgend "Auftragnehmer") und ihren Kunden (nachfolgend "Auftraggeber") über Leistungen im Bereich Photovoltaik, Wärmepumpen, Wallboxen und verwandter Energietechnologien.

(2) Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende AGB des Auftraggebers werden nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt.

(3) Diese AGB gelten sowohl gegenüber Verbrauchern (§ 13 BGB) als auch gegenüber Unternehmern (§ 14 BGB).

(1) Der Auftragnehmer erbringt folgende Leistungen:

• Beratung und Planung von Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen, Stromspeichern und Wallboxen
• Vermittlung und Koordination der fachgerechten Installation durch qualifizierte Fachbetriebe und Subunternehmer
• Erstellung individueller Angebote auf Basis einer Vor-Ort-Begehung (Aufmaß)
• Anmeldung der Anlage beim zuständigen Netzbetreiber und im Marktstammdatenregister
• Unterstützung bei Fördermittelanträgen (z. B. KfW, BAFA)
• Inbetriebnahme und Übergabe der Anlage

(2) Der konkrete Leistungsumfang ergibt sich aus dem jeweiligen individuellen Angebot.

(1) Die Darstellung der Leistungen auf der Website stellt kein verbindliches Angebot dar, sondern eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots.

(2) Der Vertrag kommt durch Unterzeichnung des individuellen Angebots durch den Auftraggeber und Auftragsbestätigung durch den Auftragnehmer zustande.

(3) Der Auftragnehmer speichert den Vertragstext und sendet dem Auftraggeber eine Auftragsbestätigung per E-Mail zu.

(1) Die Preise ergeben sich aus dem jeweiligen individuellen Angebot. Alle Preise verstehen sich als Bruttopreise inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer, sofern nicht anders angegeben.

(2) Für Photovoltaikanlagen auf und in der Nähe von Wohngebäuden unter 30 kWp gilt gemäß § 12 Abs. 3 UStG der Umsatzsteuersatz von 0 % (Nullsteuersatz). Der Auftragnehmer weist dies im Angebot gesondert aus.

(3) Zahlungsbedingungen:

• 30 % des Auftragswertes bei Auftragsbestätigung (Anzahlung)
• 30 % bei Materiallieferung auf die Baustelle
• 40 % nach erfolgreicher Inbetriebnahme und Abnahme

(4) Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug fällig.

(5) Mehrkosten, die durch nachträgliche Änderungswünsche des Auftraggebers oder durch unvorhergesehene Gegebenheiten vor Ort entstehen (z. B. Asbest, Statik-Ertüchtigung), werden nach vorheriger Abstimmung gesondert berechnet.

(1) Der Auftragnehmer ist berechtigt, zur Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten qualifizierte Subunternehmer und Fachbetriebe einzusetzen. Die Auswahl erfolgt mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns.

(2) Alle eingesetzten Subunternehmer verfügen über die erforderlichen Qualifikationen und Zulassungen für ihre jeweiligen Gewerke (z. B. Elektrofachbetrieb, Dachdecker, Gerüstbau).

(3) Der Auftragnehmer bleibt gegenüber dem Auftraggeber alleiniger Vertragspartner und trägt die Verantwortung für die ordnungsgemäße Ausführung der Gesamtleistung.

(1) Der Auftraggeber stellt den ungehinderten Zugang zur Baustelle (Dach, Keller, Technikraum, Zählerkasten) sicher.

(2) Der Auftraggeber stellt rechtzeitig alle erforderlichen Unterlagen und Informationen bereit (z. B. Grundrisse, Stromrechnungen, Heizkostenabrechnungen).

(3) Erforderliche Genehmigungen (z. B. Denkmalschutz) sind vom Auftraggeber einzuholen, sofern im Angebot nicht anders vereinbart.

(4) Verzögerungen, die auf fehlende Mitwirkung des Auftraggebers zurückzuführen sind, gehen nicht zu Lasten des Auftragnehmers.

(1) Liefer- und Montagetermine werden im Angebot oder in gesonderter Abstimmung vereinbart.

(2) Höhere Gewalt, Lieferengpässe bei Herstellern, wetterbedingte Verzögerungen oder behördliche Genehmigungsverfahren berechtigen den Auftragnehmer zur angemessenen Terminverschiebung. Der Auftraggeber wird hierüber unverzüglich informiert.

(3) Bei Verzögerungen, die der Auftragnehmer zu vertreten hat, kann der Auftraggeber nach angemessener Nachfristsetzung vom Vertrag zurücktreten.

(1) Nach Fertigstellung der Anlage erfolgt eine gemeinsame Abnahme. Der Auftragnehmer weist den Auftraggeber in die Bedienung der Anlage ein.

(2) Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Abnahme innerhalb von 14 Tagen nach Fertigstellungsmitteilung durchzuführen. Unwesentliche Mängel berechtigen nicht zur Verweigerung der Abnahme.

(3) Mit der Abnahme geht die Gefahr auf den Auftraggeber über.

(1) Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte. Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre ab Abnahme (§ 634a Abs. 1 Nr. 1 BGB).

(2) Herstellergarantien (z. B. Leistungsgarantie auf Solarmodule, Produktgarantie auf Wechselrichter und Speicher) bestehen unabhängig und zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung. Die konkreten Garantiebedingungen ergeben sich aus den Herstellerunterlagen.

(3) Der Auftraggeber hat Mängel unverzüglich nach Entdeckung schriftlich anzuzeigen.

(4) Bei berechtigten Mängelrügen hat der Auftragnehmer das Recht zur Nachbesserung. Schlägt die Nachbesserung nach angemessener Frist zweimal fehl, kann der Auftraggeber Minderung oder Rücktritt verlangen.

(1) Der Auftragnehmer haftet unbeschränkt für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

(2) Bei leichter Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten). In diesem Fall ist die Haftung auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt.

(3) Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz oder bei arglistigem Verschweigen von Mängeln.

(1) Verbraucher haben bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und bei Fernabsatzverträgen ein gesetzliches Widerrufsrecht gemäß §§ 312g, 355 BGB.

(2) Widerrufsbelehrung: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.

Der Widerruf ist zu richten an:

Energie Heimat
Angelique-Aurelia Heumos
Kasseler Str. 1, 04115 Leipzig
E-Mail: info@energie-heimat.de

(3) Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Hat der Auftraggeber verlangt, dass die Dienstleistung während der Widerrufsfrist beginnen soll, so hat er einen angemessenen Betrag für die bis zum Widerruf erbrachte Leistung zu zahlen.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt gemäß unserer Datenschutzerklärung. Der Auftragnehmer verarbeitet die Daten des Auftraggebers ausschließlich zur Vertragserfüllung, zur Anmeldung beim Netzbetreiber und Marktstammdatenregister sowie zur Beantragung von Fördermitteln. Eine darüber hinausgehende Weitergabe an Dritte erfolgt nicht ohne ausdrückliche Zustimmung.

(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).

(2) Ist der Auftraggeber Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten Leipzig.

(3) Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. An Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine Regelung, die dem wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt.

(4) Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wir sind nicht bereit oder verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.